第一章 招標公告（未進行資格預審）
蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運營改造工程3號線全自動改造系統(tǒng)施工項目標段施工招標公告
1.招標條件
本招標項目蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運營改造工程3號線全自動改造系統(tǒng)施工項目（項目名稱）已由蘇州市行政審批局（項目審批、核準或備案機關(guān)名稱）以《關(guān)于蘇州市軌道交通11號線（原S1線）與3號線貫通運營改造項目工程可行性研究報告（含項目建議書）的批復》（蘇發(fā)改重〔2023〕25號）（批文名稱及編號）批準建設，項目業(yè)主為蘇州市軌道交通集團 ，
2.項目概況與招標范圍
2.1本次招標項目的建設
2.2建設規(guī)模：負責蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運營改造項目（3號線全自動運行改造工程）通信系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（含綜合監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、環(huán)境與設備監(jiān)控系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)、車站智慧改造）、站臺門系統(tǒng)及系統(tǒng)配套改造工程全部設備、材料的安裝、倉儲、線纜敷設、調(diào)試配合；負責除設備集成商所供設備、材料外的所有設備、材料的供貨，并負責安裝。負責所供產(chǎn)品方案優(yōu)化、設計聯(lián)絡、內(nèi)外部接口協(xié)調(diào)、工廠監(jiān)造、出廠檢驗、包裝、運輸、到貨驗收、安裝、倉儲、調(diào)試、聯(lián)調(diào)、質(zhì)保期、培訓、售后服務以及備品備件的長期支持等一系列工作，服從監(jiān)理、招標人的管理和各設備集成商的安裝督導，直至通過招標人最終驗收。
2.3標段劃分
| 標段編號 | 標段名稱 | 招標范圍 | 合同估算價 （萬元） | 定額工期 （日歷天） | 招標工期 （日歷天） |
| E3205010304040638001004 | III/XI-XTSG標 | 負責蘇州市軌道交通11號線與3號線貫通運營改造項目（3號線全自動運行改造工程）通信系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（含綜合監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、環(huán)境與設備監(jiān)控系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)、車站智慧改造）、站臺門系統(tǒng)及系統(tǒng)配套改造工程全部設備、材料的安裝、倉儲、線纜敷設、調(diào)試配合；負責除設備集成商所供設備、材料外的所有設備、材料的供貨，并負責安裝。負責所供產(chǎn)品方案優(yōu)化、設計聯(lián)絡、內(nèi)外部接口協(xié)調(diào)、工廠監(jiān)造、出廠檢驗、包裝、運輸、到貨驗收、安裝、倉儲、調(diào)試、聯(lián)調(diào)、質(zhì)保期、培訓、售后服務以及備品備件的長期支持等一系列工作，服從監(jiān)理、招標人的管理和各設備集成商的安裝督導，直至通過招標人最終驗收。 | 5200 | / | 505 |
2.4其他:計劃開工時間2023年8月15日，計劃竣工時間2024年12月31日。
（以上時間為本項目合同要求時間，僅供本次招標使用，招標人有權(quán)對上述日期進行調(diào)整，投標人應無條件服從招標人對工期的調(diào)整。）
3.投標人資格要求
3.1資質(zhì)條件：投標人須具備 鐵路電務工程專業(yè)承包一級及以上 （資質(zhì)），并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
3.2業(yè)績要求：
是否有此類要求：R是□否
□投標人R 承擔過城市軌道交通弱電安裝工程（須含通信或綜合監(jiān)控） 類似工程認定標準： □類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目）、施工合同和竣工驗收報告的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺相應查詢網(wǎng)頁截圖。 R需提供合同及竣工驗收證明材料的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可增加提供圖紙、業(yè)主證明材料等加以佐證。 3.3 投標人擬派 （1） （2） 3.4財務要求： /。 3.5信譽要求： / 。 3.6其他要求： （1）具有獨立法人資格； （2）企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證； （3）投標人需提供有效期內(nèi)的《蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊》，無蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊的外地建筑業(yè)企業(yè)進蘇承攬業(yè)務須按蘇住建建[2018]14文執(zhí)行，需提供《外地進蘇建筑業(yè)企業(yè)信息登記書》。 （4）本項目執(zhí)行《關(guān)于在我省國有資金投資工程建設項目招標投標中應用建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果有關(guān)要求的通知》（蘇建招辦〔2022〕2號）和《省住房城鄉(xiāng)建設廳關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格企業(yè)參加招投標相關(guān)事宜的復函》（蘇建函建管[2019]233號），投標人在資格預審申請文件遞交截止時間當日及投標文件遞交截止時間當日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果均不處于不合格狀態(tài)； （5）本項目執(zhí)行《關(guān)于在 領(lǐng)域的招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦[2018]23號）。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（ ）網(wǎng)站查詢結(jié)果（嚴重失信主體名單）為準； （6）本項目執(zhí)行《蘇州市軌道交通履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2023〕68號）； （7）本項目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設局關(guān)于貫徹《江蘇省招標投標條例》的通知》（蘇住建建〔2023〕8號）的規(guī)定。 （8）投標人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。 （9）對于有控股關(guān)系或者隸屬關(guān)系的單位不得同時申請本項目。一家單位（以集團公司為限）最多允許一個投標人參加本項目投標，如同一集團公司有多個投標人通過資審且均無意向退出，則取消該集團公司所有投標人本項目投標資格。 注：集團公司的界定：如為央企，指央企二級公司；如為其他企業(yè)，指一級公司。 □本工程不接受最新年度蘇州市建筑施工企業(yè)綜合考評等級為C類及以下投標人參與投標。 □近兩年內(nèi)（從截標之日起倒算），企業(yè)和擬派 □近一年內(nèi)（從截標之日起倒算），企業(yè)沒有無正當理由放棄中標資格（不含 □近三個月內(nèi)（從截標之日起倒算），企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣（市、區(qū)）建設行政主管部門通報批評的； □近五年內(nèi)（從截標之日起倒算），投標人或者擬派 3.7本次招標 不接受 （接受/不接受）聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的應滿足下列要求： /。4.
項目 聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機：18811547188
QQ:1211306049
備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后，查看項目業(yè)主，招標公告并下載資格預審范圍，資質(zhì)要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準，以招標業(yè)主的解答為準本。